Debatindlæg
AB 18 giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, når vejrlig hindrer arbejdet, og forholdet ikke skyldes entreprenøren selv. Men retten er ikke automatisk. Bygherren skal underrettes uden ugrundet ophold, og når sagen havner i voldgift eller forlig, er det dokumentationen, der afgør udfaldet. "Det var koldt i februar" er ikke et argument. Målte data for temperatur, nedbør og vind fra den rigtige lokalitet er.
Debat: Entreprenører giver penge væk, hver gang det fryser
Når frosten bider, og regnen står vandret ind over byggepladsen, står arbejdet stille. Det, færre tænker over, er, at hver ikke-dokumenteret vejrligsdag kan ende som en dagbod
Annonce
BREAKING