23948sdkhjf

Har branchen brug for flinke bygherrer?

| Af Louise Dahl Krath Jensen, advokat og afdelingschef i Dansk Byggeris juridiske afdeling | Tip redaktionen om en historie

Overhold spillereglerne under coronakrise"

Coronapandemien kommer uundgåeligt til at forsinke en række byggeprojekter. Derfor har Dansk Byggeri opfordret bygherrerne til at suspendere dagbod i forbindelse med coronakrisen. Men Bygherreforeningen anfører i Licitationen - Byggeriets Dagblad, at den udmelding er svær at tage alvorligt. Man er nødt til at lave en konkret vurdering på hvert enkelt projekt, lyder det.

Bygherreforeningen er bange for konsekvenserne ved at give entreprenørerne lidt for "flinke" indrømmelser. Men er det flinkhed, branchen har brug for - eller er det samfundssind? Ligesom vi selv vælger, om vi vil holde afstand til vores naboer eller sidde på en café ved søerne, så vælger vi også selv, hvordan vi vil håndtere de forsinkelser, der opstår under coronapandemien.



Det er ikke "flinkhed", vi efterspørger, ej heller et carte blanche til ikke at overholde tidsplanerne. Men den helt ekstraordinære situation kræver bygherrernes helt ekstraordinære forståelse, og at de ligesom entreprenørerne og deres medarbejdere udviser netop det samfundssind, som statsministeren efterspørger. Det flugter også med den hjælpepakke til dansk økonomi, som Folketingets partier er enige om.

Hjulene holdes i gang
Entreprenører og håndværkere i den danske bygge- og anlægsbranche kæmper for at holde hjulene i gang. De kæmper for eksempel med grænselukninger, aflyste og forsinkede byggesagsbehandlinger, svigtende leverancer og genbrugspladser, der måske/måske ikke er lukket ned.

Entreprenørerne udviser en imponerende grad af samfundssind og forsøger at indrette byggepladser og arbejdsgange fornuftigt og forsvarligt, så den før så ukuelige håndværker kan gå på arbejde midt i en coronatid. Hjulene skal jo holdes i gang, og bygherren skulle jo nødigt blive forsinket med sit byggeri.

Når andre lande kalder deres statsborgere - entreprenørernes udenlandske medarbejdere - hjem, forsøger entreprenørerne at mande op. Det samme når medarbejdere udebliver, fordi børnene er for store til nødpasning, men ægtefællen arbejder på hospitalet. Bedsteforældre skal jo ikke passe børn i disse tider.

Til sidst er der ikke flere medarbejdere at tage af, hvis flere pligtskyldigt er sendt hjem med hoste - også selvom de hellere ville blive og give en hånd med - og entreprenøren leder nu efter den tro- og love-erklæring, der måske/måske ikke vil overbevise bygherren om, at alle sejl er sat til, og at grænsen til i hvert fald den magiske konkrete force majeure endelig er nået.

Find løsninger i fællesskab
Måske er Bygherreforeningen og Dansk Byggeri i virkeligheden ikke så langt fra hinanden, som det kunne lyde.

Vores opfordring om suspension af dagbod er først og fremmest en opfordring til, at man finder løsninger sammen på de enkelte projekter, som vi kan se, Bygherreforeningen opfordrer til. Det ville klæde bygherrerne, hvis de løftede blikket fra kontrakten og åbnede øjnene for den virkelighed, vi alle sammen befinder os i. Corona er et fælles problem - lad os også være fælles om løsningerne.

Hold dig opdateret med Licitationen
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (1)
Forsiden lige nu
Plus

Lindpro ser fortsat rødt på bundlinjen

Forlig i en voldgiftssag trækker ned med flere millioner i 2019, som er det sidste hele regnskabsår, hvor selskabet er på MT Højgaards hænder. Konkurrencemyndighederne har for nyligt godkendt salget til Kemp & Lauritzen

Plus

Byggeriet: Vi har brug for mere hjælp

Aftalen om at sætte det kommunale anlægsloft ud af kraft i 2020 er tiltrængt, men det er langt fra tilstrækkeligt til at forhindre et massivt tab af byggejob som følge af coronakrisen, lyder det fra branchen

København finder 350 millioner til byggeriet

Mangor & Nagel tegner ”kreativt p-hus” i Roskilde

Plus

Nyt fra bestyrelser og direktioner

BYGGEGRUND med attraktiv beliggenhed i Lyngby sælges

Nyhedsbrev

34.746 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Online Avis Arkiv
1

Byggeboss: Jeg får ikke længere nogen ordrer ind

Plus

Anlægsloft: Kommunerne kan låne til fremrykkede projekter

Plus

Top 10: NCC gør klar til boligselskabs største renovering til dato

Bøfkonge vil forvandle brandstation til højhus

Nu åbner broen - men festen er aflyst

Plus

Elementproducent om 2020: Det bliver et godt år

Intuitivt indeklimasystem i tråd med naturen

Konkurser: - På én nat væltede det ind med henvendelser

Frygten for at gå konkurs eksisterer i stort set alle brancher, men især enkeltmandsvirksomhederne er lige nu i panik, lyder det fra konkursernes frontlinje.

Plus

Nye byggeopgaver på vej

Licitationen Mener
LICITATIONEN MENER: Hård konkurrence på et presset marked kræver skarpe tilbud

Plus

Nye anlægsopgaver på vej

Plus

Dansk Halbyggeri siger farvel til direktøren

Enemærke & Petersen har hjemsendt 54 medarbejdere

Coronakrisen har medført dalende aktivitet hos Ringsted-entreprenøren, især i serviceforretningen

Plus

3.000 byggefirmaer er truet af konkurs

Hvert syvende selskab i branchen har retning mod konkurs, viser tal fra FSR - danske revisorer. Dertil kommer tusindvis af personligt ejede byggefirmaer, som kan være ekstra følsomme under coronakrisen

Plus

Fra minus til trecifret millionoverskud

Mens 2018 var påvirket af en stor hensættelse relateret til MgO-vindplader, har Enemærke & Petersen i 2019 atter sorte tal på bundlinjen

Anlægsloftet fjernes – byggebranchen efterlyser yderligere tiltag

Aalborg Portland opruster med klimaspecialist

Regeringen suspenderer anlægsloftet

Dansk Byggeri til regeringen: Betal større del af regningen for hjemsendte

Corona: Sanistål justerer forventningerne

4.690 virksomheder har søgt lønkompensation på et døgn

Lindpro er nu officielt solgt

Plus

Nye byggeopgaver på vej

Plus

Nye anlægsopgaver på vej

Debat
Samfundsentreprenør i en coronatid

Licitationen Mener
LICITATIONEN MENER: Hæv anlægsloftet nu

Udlejer vil hjælpe kunderne igennem Corona

LED lys tager over i kloakken

Plus

VAM A/S holder fast i overskudsdeling

Plus

Nyt om navne

ConExpo blev ramt af halvtomme gange

Pressede virksomhedsejere lægger hjemmeside ned

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Batterier til styreenheder, værktøjer og maskiner

Dansk Boligbyg a/s styrker ledelsen

Stor Hiab kran på ladbil

borede fundamenter

Brugte kraner købes og sælges

Bjarke Køj Bredahl bliver udlært uden svendeprøve

EL:CON får snart nyt domicil og lager

Efter arbejdsmiljøpris:Godt arbejdsmiljø øger effektiviteten

Topkvalitetsvogne hos KSM Maskinservice ApS

Væksfonden støtter BAYO.S Skruefundamenter

Smede og montagefirma - H. Nielssons Maskinfabrik

Leverance til kunde, med yderst tilfredse medarbejdere.

Tag en virtuel tur i vores showrooms

Dagens tilbud - Svejsehjelm med ekstra stort udsyn

Corona Skilte og Folier?

70 år med Klingspor Kronenflex® skæreskiver

Hvad har Scanmaster og hygiejnebind tilfælles?

NOS A/S har surringer, der holder!

Ergonomiske sakse-arbejdsborde til intropris!

Opdateret Quick Guide fra NKT

Virtuel support fra Rockpanel

Måling af statisk elektricitet

Undgå tunge manuelle løft med en vakuumhåndteringsløsning!

Vedligehold din bygning og dit indeklima

El-komponenter, kapslinger, kabler? Ring til os i dag!

Send til en kollega

0.187